材料购销合同供方(甲方)：需方(乙方)：本合同由______科技有限公司(以下简称甲方)与____________(以下称乙方)，就乙方采购甲方下面是小编为大家整理的材料购销合同11篇,供大家参考。
材料购销合同篇1
供方(甲方)：
需方(乙方)：
本合同由______科技有限公司(以下简称甲方)与____________(以下称乙方)，就乙方采购甲方的___________达成以下协议：
一、产品采购：
乙方同意向甲方采购产品____________。
二、产品质量：
甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
三、数量：
____________台。
四、产品价格：
乙方向甲方采购的____________价格为每台_________元。乙方不得将____________作为对外零售之用。上述价格中含产品的售后服务费用及运费。
五、货款支付：
乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付_________%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其%的货款总额。收款单位：______科技有限公司
开户行：________________________
账号：________________________
六、交货时间：_____年___月__日前。
七、交货地点：
八、包装：
甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装。
甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记。
九、售后服务：
1.甲方承诺售后服务期限____________年。
2.甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息。
3.甲方在服务期内为用户提供____________服务。(保修范围：非人为损坏)
十、保密：
双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。
十一、信息交流：
双方在执行本合同时，对合同事项应积极协商及时交流，以有利于合同的顺利进行，双方定以下人员为本合同联系人：
甲方：乙方：
电话：电话：
十二、违约解决：
1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十四、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：
乙方：
__________年__________月__________日
材料购销合同篇2
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20--年05月18日;竣工日期：20--年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
材料购销合同篇3
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商后，双方本着平等互利、协商一致的原则，签定本合同，以资双方守信执行。
一、产品名称、型号、数量、单价及金额
二、质量标准：产品符合国家相关标准和行业标准。
三、产品包装标准：按甲方常规包装标准。
四、货物交付地点及费用承担：甲方负责将货物送到乙方仓库且承担运输费用。
五、运输方式：汽运。
六、结算方式：乙方付甲方货款的30%作为订金，余款货到付款。
七、交货周期：甲方在收到乙方订金后10天交货至乙方东莞工厂。
八、解决合同纠纷的方式：双方协商或提交仲裁。
九、其他约定事项：甲方根据乙方要求将货发至乙方仓库，为了确保产品由承运单位保质保量按时发运到达乙方，乙方收货时或委托第三方收货时(乙方须出具委托书给甲方)，请仔细检查货物，如无疑问请在送货回单上签字并加盖公章确认，再交承运单位交回给甲方，如有问题，请在送货单上注明，并由送货人签字确认。
十、其他未尽事项，双方协商解决。
十一、本合同一式二份，双方各执一份，传真件均具有同等法律效力，自双方签名后生效。
甲方：
乙方：
代表签名：
代表签名：
签订时间：
材料购销合同篇4
合同编号：签订地点：
卖方：
买方：
买方因建设或经营等需要，向卖方购买建筑装修材料，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款。
第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。
第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：
一、提货日期：_____________________________________。
二、提货地点：_____________________________________。
三、提货方式按以下第_____种方式提取。
：买方到卖方营业地自提，运输费用由买方承担。
：由卖方代办托运，由买方按每立方米承担_______元运输费用，____元装卸费。
在买方支付货款时一并结清。
：由卖方将货物运输至买方指定的位于____________________________________的地址，交付给买方指定的收货人_______________验收，验收合格后签字或盖章确认。
货物到达交货地点后，由买方负责卸车，提供货物堆放场地。
货物在装卸过程中注意轻拿轻放，严禁抛摔、重压等，防止货物造成损坏。
第四条：买方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。
第五条：付款方式：买方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。
买方若采取分批购买的，则买方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第七条：担保条款：_______________________________________(单位或自然人名称及基本身份情况)自愿为买方履行本合同提供连带责任担保。
保证人的担保期限为二年，自本合同约定的最后一次付款到期日起计算。
第八条：质量保证：(一)、卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。
产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修。
(二)、由于买方或其他原因造成货物损坏的，由买方自行负责。
(三)、卖方应提供相关产品合格证明给买方。
第九条：违约责任：(一)、若买方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由买方承担合同总价款20%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款：买方应按合同约定的时间支付货款，如买方违反合同约定，未即时支付价款，则由买方向卖方支付所欠款项20%的违约金，给卖方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第十条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第十一条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十二条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。
第十三条：各方签名盖章：
年月日
材料购销合同篇5
发包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________
甲方施工工程，委托乙方进行施工，经甲乙双方协商达成如下协议：_________________
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、工程内容：_________________
四、承包范围：_________________
五、合同工期：_________________本工程要求______年____月____日至______年____月____日前完工。
六、合同价款：_________________
七、质量要求：_________________1、达到甲方要求，合格。
八、甲方工作：_________________甲方负责现场全面工作的协调和指挥，甲方指派为现场负责人，乙方不得私自修改施工方案，乙方听从指挥。
九、乙方工作：_________________
1、乙方指派为乙方驻甲方工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、保安全按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
十、付款方式：_________________
十一、质量标准达到甲方验收标准，合格工程。
十二、甲方提供安全保障措施，乙方在施工中产生的安全事故，乙方不负任何责任。
十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工。
十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十五、合同生效合同订立时间：_______________________年____月____日合同订立地点：_________________本合同双方约定签订合同后生效
十六、后附：_________________1、甲、乙双方身份证复印件。
十七、本协议壹式肆份，双方各执贰份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
甲方代理人：_________________乙方签字：_________________联系电话：_________________联系电话：_________________
账户：_________________账户：_________________签字日期：_______________________年____月____日签字日期：_______________________年____月____日
材料购销合同篇6
需方(甲方)：
供方(乙方)：
一、甲、乙双方根据双方共同利益，诚信合作，经双方共同协商，就甲方向乙方购买以下产品事宜，订立合同;供双方共同遵守执行。
二、付款方式： 合同签订后甲方支付合同总额 的定金;货到甲方工地验收合格付清余款。
三、交货方式:
1.交货日期：合同签定之日起 日内
2.交货地点:乙方负责运送到甲方指定地点和位置，卸货由甲方负责。
3.运输方式:汽运
四、验收标准:
1.按合同确定数量及型号供货，技术标准按厂家生产标准;
2.甲方收到货后，根据本合同和乙方所提供的产品明细清单进行核对.如有异议叁天内书面形式通知乙方，否则视为甲方认可货物.
五、甲方责任
1.甲方必须在收到设备后按规定时间进行设备验收，并将验收结果通知乙方，否则视为验收合格;
2.本产品甲方自行安装;
3. 甲方应按合同规定，及时支付乙方货款
六、乙方责任
乙方必须提供与合同内容相符的全新合格产品.(含随机配件及资料);
七、违约责任:
1.除人力不可抗拒的因素外，甲、乙双方均不能单方终止合同或违反本合同条约.否则由违约方 承担由此而引起的`经济责任;
2.若甲方非质量原因退货，乙方有权没收货款全额30%作为罚金.
八、质保
乙方对所提供产品免费保修12个月(产品非正常使用及人为损坏不在保修范围)。
九、争议解决方式: 本合同发生争议，由甲乙双方通过友好协商解决，如协商不成，则通过诉讼程序解决，原告所在地为案件管辖地.
十、其它:
1.本合同未尽事宜，双方协商解决;但不能违反本合同的基本原则;
2.本合同甲、乙双方代表签字，盖章之日起生效;
3.本合同壹式两份，甲、乙双方双各执壹份。
甲方：
乙方：
签署日期:
材料购销合同篇7
甲方：
乙方：
甲、乙双方就 楼梯间平台、楼梯踏步砖、踢脚板购销事宜，经双方协商达成如下协议。
一、产品名称、型号、规格、厂家、数量、单价、供货时间。
1、本合同价款暂定人民币大写： 元2、产品名称：仿古地板砖。
3、规格、型号：整砖_、踢脚线600_ 00、踏步踢踏面砖长600、踏面宽260、踢面高按图纸 50— 75不等。
4、计量单位：以块为单位计算单价。
5、单价：600_600地板砖 2元块，600_ 00踢脚板3.5元块，三角板3.5元块，600_260_踏步踢踏面砖 3元套。
注：以上价格含加工费及踏步砖拉槽费。
6、数量：以实际用量为准，分期分批供货，以甲方现场指定负责人签单为依据。
每期供货甲乙双方都须计算准确数量并准确核对后方可发货，因二次供货有色差。
7供货时间：以甲方电话或书面通知为准，甲方须提前 5天通知乙方备货，以免耽误工期。
如乙方不能及时供货每延迟一天罚款 000元。
二、质量要求、技术标准：按国家规范标准4 00-__年后无质量异议时一次性付清。
付款前乙方出具等额发票。
三、违约责任：乙方需确保供货的质量，对有色差、尺寸偏差、翘折、破损、超标等缺陷的砖无条件退换。
四、解决合同纠纷的方式：
1、双方协商解决;
2、双方协商不成时向工程所在地的人民法院起诉。
五、本合同未尽事宜协商解决，合同一式六份，甲方四份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
六、其他
1、乙方须开具正规供货商业统一发票。
2、甲方需提前 5天通知乙方备货，否则耽误工期乙方不承担责任;
3、乙方须在供货时提供生产厂家生产许可证、营业执照、检验报告、产品合格证等相关证件资料，并加盖公章。
甲方： 乙方：
单位名称： 单位名称：
法宝代表人： 法定代表人：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
日期： 日期：
材料购销合同篇8
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好平等协商，自愿订立本合同，双方共同遵照执行。
一、甲方供给乙方五金建材一批，共计¥516800.00(大写：人民币伍拾壹万陆仟捌佰元整),数量及单价以实际出货单为准。签合同之日起，甲方不得随意提高材料价格。
二、甲方必须确保此批材料质量，并提供材料的出厂合格证明。
三、乙方应向甲方提供供货地点及供货时间，由甲方将材料运送至乙方指定的施工现场。
四、甲方如未按时供货，造成的损失，甲方应每天向乙方支付总价款1000元的损失费。
五、付款方式：乙方先付甲方定金¥50000.00(大写：人民币伍万元整);之后货款以货到付款方式结算。
六、合同签订之日起，甲乙双方不得违反本合同约定或无故终止合同，终止方视为违约，应向对方支付¥50000.00(大写：人民币伍万元整)的违约金。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。
甲方：
乙方：
年 月 日
材料购销合同篇9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
第二条 质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条 供货时间与地点：乙方负责将货物运送至约定地点承担相应运输装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任。
第四条 安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为 《天津市装饰工程质量验收标准》，《天津市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第五条 付款方式及时间：双方约定以协商的方式支付价款。 乙方将货物交付给甲方并验收合格后凭发票要求甲方支付货款，甲方在收到货款后90天内结清货款。
第六条 违约责任：
(一)乙方违约责任：
1.大芯板、隔音棉、腻子粉、乳胶漆等经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_一 年，乙方负责免费修理;
2.乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款__5___%的违约金;迟延交货超过___30___日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
(二)甲方违约责任：
1.甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款__5__%的违约金; 2.甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第七条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项：__________________ 。 第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的，仍以本合同为准。
甲方(章)：
委托代理人：
联系电话：
签订时间：
乙方(章)：
委托代理人：
联系电话：
材料购销合同篇10
甲方：
乙方：
双方就采购货物的相关事宜，经充分友好协商，达成一致，特签订本合同，以资共同信守。
一、合同标的产品名称、型号、单位、数量、单价、金额，具体见附表，材料总金额：陆拾伍万捌仟柒佰元整。
二、交货地点：共青城水星家纺
三、交货方式：送货到店
四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均由供方承担。
六、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收;如有问题或数数量短缺问题，供方应得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。
七、货款结算：并给甲方指定人员验收合格，一次性付清乙方货款。 开户行： 卡号： 户名：
八、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决，协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起诉。
九、合同生效：本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
年 月 日 年 月 日
材料购销合同篇11
需方：_________________供方：_________________为保障供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律，经供需双方友好协商,一致同意按下列条款签定本合同。
一、货物清单：装修材料及支付装修尾款
二、合同总金额：___________元，大写：人民币_______________元整。
三、付款方式：
1.合同定金：______%的合同金额于合同签定时支付，预付款兑现后进行生产,计__________元。
2.甲方打入乙方指定账户开户名：____________________开户行：_____________________开户账号：___________________
3.需方完全付清货款之时，即为货物所有权转移之时。
四、交货时间：款到发货
五、交货地点：___________________联系人及方式：_________________
六、运输方式：北京市内运输由供方承担，市外由需方承担运费及保险费用。
七、品质保证：供方将根据附件货物清单中的保用期及保证书之条款提供产品保用服务。
八、货物接收和验收：
1、供方依合同所定交货时间将货物运至指定地点时，需方必须提供可组装现场。若不能提供组装现场，需方即应接收并妥善保管全部货物。同时需方应支付合同总金额的_____%。
2、需方应在组装完毕后三日内验收完成，如有异议应在此期限内以书面形式向供方提出，需方在期限内不验收视为验收合格。
九、违约责任：供方非因不可抗力而不能交货，则应支付不能交货部分货款金额的万分之五/天的违约金。
十、因本合同涉讼时，供需双方应协商解决协商不成双方同意由供方所在地法院为第一审法院。
十一、本合同一式二份，双方各执一份。
十二、本合同经供需双方签字定金到帐后生效。签字的合同复印件与原件具有同等法律效应。
十三、本公司产品均享有五______年保用服务之保障，在正常使用情况下，与保用期间内，产品如有任何损坏，我公司将积极负责地采取必要的补救措施，以维护顾客之消费权益。
甲方：________________
乙方：__________________
法定代表人：__________
法定代表人：____________________年_______月____日_______年__________月____日
推荐访问:购销合同 材料 材料购销合同样本 材料购销合同电子版 材料购销合同范本简单 材料购销合同印花税税率 建筑材料购销合同 装修材料购销合同 五金材料购销合同 工程材料购销合同 铝合金材料购销合同 水泥稳定层材料购销合同